Комитет по энергетике взыскал с КЭР 115 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск Комитета по энергетике к ООО «Комплексные энергетические решения». В его рамках городские чиновники пытались взыскать с компании 252 млн рублей неустойки за нарушение срока окончания работ по госконтракту.
Из материалов дела следует, что в сентябре 2011 года комитет и КЭР заключили договор, согласно которому подрядная организация обязалась провести капитальный ремонт ряда котельных города. Однако не все ремонтные работы были проведены в обозначенный срок. Ответчик ссылался на внешние обстоятельства препятствующих своевременному ремонту объектов.
Суд не принял доводы ответчика, считая, что компания имела необходимую информацию об условиях строительства и в силу предпринимательского риска должна была предвидеть наступление негативных последствий в случае нарушения сроков выполнения работ. Однако в судебном ведомстве посчитали возможность снижения неустойки, так как ее изначальная сумма несоизмерима с последствиями допущенного подрядчиком нарушения.
В Выборгском районе Петербурга прошел очередной рейд по отключению торговых объектов от незаконных подключений к электрическим сетям, сообщила пресс-служба районной администрации.
Из сообщения следует, что на проспекте Луначарского пять ларьков были подключены к общедомовым сетям. Все выявленные незаконные подключения были демонтированы.
В администрации рассказывают, что с начала года отделом районного хозяйства при администрации при содействии созданной комиссии проведено 82 отключения объектов мелкорозничной торговли на территории района.
Чиновники подчеркивают, что в случае, когда торговые павильоны, ларьки подключаются к общедомовым сетям электроснабжения, нагрузка на них увеличивается. Это особенно опасно в пиковые периоды потребления электроэнергии – например, зимой, когда жители используют обогревательные приборы. Такие перегрузы сетей могут привести к возникновению пожара. Также выявляются факты подключения к электросетям после общедомовых узлов учета – в этом случае оплата потребляемой ларьками электроэнергии ложиться на плечи жильцов дома.