Арбитражный суд снизил сумму неустойки с 23 млн до 12
Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга решила взыскать с петербургской строительной фирмы «Дедал» неустойку в размере 23,5 млн рублей. Именно в такую сумму оценивалось выполнение заказанных работ. Обоснование, которая дирекция представила петербургскому арбитражному суду: «Дедал» обязался выполнить проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы в срок до 20 декабря 2011 года, но фактически закончил работу с трехмесячным опозданием. Исполнитель в ответ обвинил в задержке самого заказчика, заявив, что на объекте долгое время не было воды и электричества. Тем не менее, петербургский арбитраж удовлетворил иск в полном объеме. Однако Тринадцатый арбитражный суд, куда с апелляцией обратились представители «Дедала», снизил сумму почти вдвое: до 12,5 млн. В итоге Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, куда в финале истории обратились обе стороны, постановил оставить в силе решение Тринадцатого арбитража, поскольку приостановку работ по вине заказчика исполнитель не смог подтвердить документально. Но даже если вынужденный простой был бы доказан, просрочка все равно составила 53 дня.
Международная консалтинговая компания Knight Frank и ГК «Оноков Групп» объявили об открытии продаж в новом малоэтажном жилом комплексе бизнес-класса «Коломяги Эко» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении консалтинговой компании.
Девелопер и инвестор проекта – «Оноков Групп», застройщик - «НПФ Тест», эксклюзивный брокер и консультант – Knight Frank St Petersburg, проектировщик – архитектурная мастерская «Студия 17».
Комплекс «Коломяги Эко» будет состоять из трех малоэтажных корпусов. Квартиры отличаются рациональными планировками с просторными кухнями. Стоимость жилья составляет от 81 тыс рублей до 100 тыс рублей за кв.м.
Всего в комплексе предполагается порядка 120 квартир площадью от 39 до 100 кв.м. Проектом предусмотрена наземная гостевая парковка и встроенный паркинг для жителей на 52 места.
Продажа будет осуществляться в рамках 214 ФЗ.